Offrir des carrières enrichissantes depuis plus de 75 ans ! Depuis 1947, le Groupe Brock s'engage à répondre de manière sûre et efficace aux besoins de services des clients industriels et commerciaux dans les secteurs de la pétrochimie, du GNL, du raffinage, de la production d'électricité, des pâtes et papiers, des pipelines et du transport, des produits pharmaceutiques, des énergies renouvelables, de l'offshore, des produits lourds. secteurs manufacturiers. Bien que nous ayons radicalement changé depuis notre origine en tant qu'entreprise de peinture régionale, nous restons concentrés sur les valeurs qui ont été à la base de notre succès et qui ont toujours été centrées sur le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et fiable. Join Brock REJOIGNEZ LA FAMILLE BROCK Dès le premier jour où vous rejoindrez notre équipe, vous embarquerez pour un voyage qui sera à la fois stimulant et enrichissant. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. US EMPLOIS EMPLOIS AU CANADA Le travail que nous accomplissons fait la différence Nos plus de 15 000 employés desservent plus de 500 installations industrielles et commerciales en Amérique du Nord. Ils jouent un rôle essentiel dans le soutien aux projets de redressement industriel et de construction, ainsi que dans le soutien à la maintenance de routine nécessaire au soutien des opérations continues et fiables des infrastructures énergétiques critiques et des capacités de traitement industriel. Principaux emplois pour lesquels nous embauchons : ÉCHAFAUDAGE ISOLATEURS PEINTRES ADMINISTRATION DU SITE ASSISTANT À LA SÉCURITÉv ENTREPRISE RESSOURCES D'INTÉGRATION PROCESSUS DE RECRUTEMENT AVANTAGES CENTRE DE FORMATION ET D'ÉVALUATION Un guichet unique permettant aux candidats de postuler, d'être évalués, embauchés et d'effectuer les processus préalables à l'emploi requis, notamment les tests de dépistage de drogues, la vérification des antécédents et les tests d'adéquation, en un seul endroit. Réduisez les délais de traitement et amenez les employés sur les chantiers plus rapidement Nous permet de recruter, d'embaucher et de former les candidats intéressés pour nos métiers de base de construction d'échafaudages, d'isolation, de revêtements et de réduction, élargissant ainsi notre bassin de candidats. Situé à : 8313 Spencer Hwy. Deer Park, TX. 77536 CENTRES DE RECRUTEMENT DEER PARK, TX 8329 Spencer Hwy. Deer Park, TX 77536 Phone: (281) 680-2012 CLUTE, TX 431 Commerce Clute, TX 77531 Phone: (979) 417-2987 SULPHUR, LA 3645 S. Beglis Parkway (Suite 200) Sulphur, LA 70665 Phone: (337) 313-2702 GEISMAR, LA 36302 Hwy 30 W Geismar, LA 70734 Phone: (225) 756-7910 CORPUS CHRISTI, TX 353 Lantana Street Corpus Christi, TX 78408 Phone: (361) 289-2951 BEAUMONT, TX 6755 Patillo Rd. Beaumont, TX 77705 Phone: (409) 963-0007 MCALLEN, TX 812 E. Violet McAllen, TX 78504 Phone: (956) 429-3322

Services de sécurité Grâce à notre division AllSafe Services, nous fournissons à nos clients des professionnels de la sécurité et des agents de sécurité qualifiés pour superviser et surveiller la construction, la maintenance et les révisions. Nous mettons à disposition le personnel suivant : Responsables de la sécurité, superviseurs, techniciens et coordonnateurs Auditeurs de sécurité Rédacteurs et coordonnateurs de permis Commissaires aux incendies Agents de sécurité (surveillance des incendies, surveillance des trous et surveillance des bouteilles) Soutien au sol Ce que nous faisons Artisanat doux Mécanique Générale Services techniques Services de sécurité Services de fabrication Apprendre encore plus AllSafe est en activité depuis 2011 et dispose d'une équipe de direction qui a plus de 70 ans d'expérience dans la fourniture de professionnels de la sécurité et d'agents de sécurité hautement qualifiés pour soutenir les entreprises engagées dans des activités de construction, de maintenance et de redressement. AllSafe fournit du personnel de sécurité expérimenté et formé pour maintenir des sites de travail sûrs et conformes aux normes, spécifications et réglementations de l'entreprise, du propriétaire de l'installation et de l'industrie. Nous fournissons des professionnels de la sécurité tels que des gestionnaires, des superviseurs, des techniciens, des rédacteurs de permis, des coordonnateurs de permis et des agents de sécurité, y compris des pompiers, des préposés aux espaces confinés, du personnel de surveillance des bouteilles et du personnel de soutien au sol qui supervisent et surveillent l'exécution en toute sécurité des activités critiques effectuées sur les chantiers de nos clients pour garantir des opérations sûres et conformes.

Civil Texte de l'espace réservé Capacités Texte de l'espace réservé Les services incluent ... ... ... ... Espace réservé Texte de l'espace réservé Espace réservé Texte de l'espace réservé

Gestion de projet Notre objectif est de fournir à nos clients des prévisions précises, reproductibles et opportunes des coûts, de l'avancement et du calendrier de tous nos projets en faisant appel à un personnel de gestion de projet expérimenté. Notre boîte à outils de processus de travail et de logiciels pour gérer nos projets comprend : Planification et ordonnancement Séances collaboratives d’alignement et de planification (CAPS) – un processus interactif utilisé pour obtenir les commentaires de toutes les parties prenantes du projet Primavera et Microsoft Project. Estimation Ligne de bois Estimateur du coût en capital d'Aspen (ICARUS) Analyse des risques/simulations Monte Carlo Gestion des coûts Système de gestion CMiC Open Enterprise Rapports sur les coûts Prévision des coûts Processus de demande de renseignements (RFI) Processus de gestion du changement/déviation Suivi des progrès Système de valeur acquise pour le processus de suivi Courbes en trois parties

Brock Group | When Results Matter | Scaffolding Services | Insulators Near Nisku | Painting Near Nisku| Abatement Nisku |Fireproofing Near Nisku | Industrial Rope Access|Blasting Services Near Nisku | Refractory Repair Near Nisku | 3D Modeling & Design Near Nisku | Carbon Fiber Wrap | Thermal Spray Coating Near Nisku | Metal Fabrication Services Near Nisku | Custom Removable Covers | Qui nous sommes Brock Canada est l'un des principaux fournisseurs de services spécialisés multi-métiers et est au service de l'industrie de l'Ouest canadien depuis plus de 50 ans. L'expertise locale de Brock, associée aux ressources supplémentaires du groupe Brock, un leader nord-américain comptant plus de 15 000 employés, Brock a la capacité de fournir constamment des services de la plus haute qualité. Contacter Brock Canada Nisku, Alberta 2308 – 8th Street Nisku, AB T9E 7Z2 833.GO.BROCK 833.462.7625 First Name Last Name Email Subject Choose an option Message Thanks for submitting! Send BROCK CANADA Nisku, AB (Headquarters) 2308 8th Street Nisku, AB T9E 7Z2 Grande Prairie, AB 25-60051 Highway 668 Grande Prairie, Alberta, T8W 5A8 Medicine Hat, AB 2184 Brier Park Place NW Medicine Hat, Alberta T1C 1S6 Whitecourt, AB 3301 37 Ave Whitecourt, Alberta T7S 0A2 Kitimat, BC 317 Railway Ave Kitimat, British Columbia V8C 2G4 Regina, SK 1102 8th Ave., Suite #102 Regina, Saskatchewan S4R 1C9 Sarnia, ON 1295 Plank Rd., Unit 2 Sarnia, Ontario N7T 7H3 Brock Canada Paint Shop 2308 8th Street Nisku, Alberta T9E 7Z2 Lloydminster, AB 6643-63 St Close Lloydminster, Alberta T9V 3A7

Services de fabrication Brock est l'un des principaux fournisseurs de services de fabrication de tôles sur mesure ; fournir des produits de haute qualité qui répondent à des tolérances rigoureuses et dépassent les attentes de nos clients. Nous disposons d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et de l'équipement nécessaire pour fabriquer ce qui est requis dans les délais et de manière rentable. De plus, nous fabriquons des isolants/couvertures amovibles de pointe pour toute application. Ces services sont disponibles via les unités commerciales suivantes : Ce que nous faisons Artisanat doux Mécanique Générale Services techniques Services de sécurité Services de fabrication

scaffolding rentals | scaffolding rentals in massachusetts | Industrial Scaffolding | Receive a Call Back Within 24 Hours!! Échafaudage et accès au travail Avec plus de 18.5 millions d'échafaudages en stock et plusieurs parcs d'échafaudages stratégiquement situés pour atténuer les risques liés au calendrier, Brock rassemble le matériel, l'expertise et les outils de gestion pour promouvoir un accès efficace au travail. Brock possède une expérience significative en matière d'ingénierie d'échafaudages efficace, de conformité OSHA, de conception, de montage et de démontage de systèmes d'échafaudages. Request a call back CALL US 774.677.2696 Types de projets 1 Projets d'immobilisations Motivé par notre engagement envers l'excellence dans l'exécution de projets, Brock est un leader dans la fourniture de services d'artisanat spécialisés, de soutien à la main-d'œuvre et de matériaux pour les nouvelles constructions. Notre historique de réussite en matière de projets repose sur notre approche axée sur les solutions, garantissant des performances de qualité, une rentabilité et une prestation de services cohérentes. Motivé par notre engagement envers l'excellence dans l'exécution de projets, Brock est un leader dans la fourniture de services d'artisanat spécialisés, de soutien à la main-d'œuvre et de matériaux pour les nouvelles constructions. Notre historique de réussite en matière de projets repose sur notre approche axée sur les solutions, garantissant des performances de qualité, une rentabilité et une prestation de services cohérentes. 2 Entretien d'artisanat qualifié En se concentrant sur les objectifs de maintenance à long terme, Brock est un partenaire de confiance et apprécié des clients qui cherchent à améliorer la fiabilité, la protection des actifs et l'efficacité de leurs installations. Notre approche axée sur les processus augmente l'efficacité opérationnelle et fournit la plate-forme de répétabilité, de fiabilité et de réduction continue des coûts. Des capacités robustes nous permettent d’analyser les performances à long terme sur plusieurs sites et de favoriser une amélioration continue. Motivé par notre engagement envers l'excellence dans l'exécution de projets, Brock est un leader dans la fourniture de services d'artisanat spécialisés, de soutien à la main-d'œuvre et de matériaux pour les nouvelles constructions. Notre historique de réussite en matière de projets repose sur notre approche axée sur les solutions, garantissant des performances de qualité, une rentabilité et une prestation de services cohérentes. 3 Revirements La capacité de Brock à prendre en charge des activités de révision basées sur un calendrier s'est développée grâce à une longue histoire de soutien à la maintenance efficace dans certaines des installations pétrolières, gazières et chimiques les plus grandes et les plus complexes. En tirant parti de notre connaissance du fonctionnement des installations et de nos ressources matérielles importantes, nous sommes en mesure d'étendre rapidement notre présence sur site pour respecter des délais serrés lors d'une révision d'installation. Motivé par notre engagement envers l'excellence dans l'exécution de projets, Brock est un leader dans la fourniture de services d'artisanat spécialisés, de soutien à la main-d'œuvre et de matériaux pour les nouvelles constructions. Notre historique de réussite en matière de projets repose sur notre approche axée sur les solutions, garantissant des performances de qualité, une rentabilité et une prestation de services cohérentes. Système de gestion d'échafaudage Le système de gestion d'échafaudages (SMS) de Brock, conçu pour améliorer l'utilisation des échafaudages et la gestion sur site, réduit les dépenses en échafaudages et améliore le temps de réponse pour répondre aux besoins des clients en matière d'échafaudages. En tant qu'outil de gestion, SMS fournit des données sur l'état des stocks, l'utilisation et l'âge des échafaudages, les emplacements GPS, la propriété et le suivi des coûts qui permettent aux installations de réduire leurs dépenses en échafaudages et à Brock de répondre plus efficacement aux besoins en échafaudages des installations. De plus, les clients peuvent vérifier l'état de leurs échafaudages, ou leurs demandes, en utilisant un portail Web qui fournit une interface directe avec SMS. Le SMS de Brock utilise des codes de réponse rapide (QR) pour communiquer des informations sur les échafaudages, facilement disponibles au point d'accès de l'échafaudage avec n'importe quel appareil intelligent doté d'une application QR Reader. Les informations sur l'étiquette d'échafaudage incluent le numéro de commande, Numéro de travail, priorité, demandeur du client, objectif de l'échafaudage et date de construction. Les codes QR sont également utilisés pour définir l'emplacement des constructions d'échafaudages avec les coordonnées GPS, qui sont ensuite ajoutées au dossier d'échafaudage dans le logiciel de gestion des stocks d'échafaudages exclusif à Brock. Les données cartographiques sont utilisées par les clients ainsi que par la supervision et les inspecteurs de Brock, permettant aux échafaudages d'être « vus » sur Google Maps ou Google Earth. Solutions d'échafaudage sûres, fiables et de qualité Avec plus de 18,5 millions de pièces d'échafaudages stratégiquement réparties partout en Amérique du Nord dans plusieurs parcs d'échafaudages, Brock rassemble le matériel, l'expertise et les outils de gestion pour offrir un accès au travail rentable. Cela permet à Brock de répondre aux demandes de planification des projets de maintenance, d'investissement ou de redressement. L’expérience de Brock s’étend de la construction d’échafaudages simples requis pour les opérations et la maintenance quotidiennes aux tours plus complexes, aux plates-formes en porte-à-faux ou aux échafaudages suspendus fréquemment requis pour les travaux d’investissement ou de redressement. Brock a la capacité d'ériger des échafaudages au sol avec des boulons résistants aux charges aux points de connexion permettant à l'échafaudage d'être soulevé dans les airs et placé stratégiquement dans des endroits isolés pour répondre aux besoins du calendrier et du projet. Brock possède une expérience significative en matière d'ingénierie d'échafaudages efficace, de conformité OSHA, de conception, de montage et de démontage de systèmes d'échafaudages. Brock propose Rope Access comme solution alternative aux options traditionnelles d’accès au travail. C'est une option sûre et efficace pour réaliser des projets en hauteur et dans des espaces confinés. Le programme d’accès sur corde et les techniciens de Brock maintiennent un dossier de sécurité exceptionnel et nous nous engageons à maintenir notre statut sans incident ni blessure. Pendant le COVID-19, lorsque les directives de distanciation sociale ont été appliquées, l'accès par corde a été utilisé comme moyen d'effectuer des travaux sur les chantiers tout en respectant nos valeurs de sécurité lorsque les effectifs étaient inférieurs. Accès sur corde Brock propose Rope Access comme solution alternative aux options traditionnelles d’accès au travail. C'est une option sûre et efficace pour réaliser des projets en hauteur et dans des espaces confinés. Le programme d’accès sur corde et les techniciens de Brock maintiennent un dossier de sécurité exceptionnel et nous nous engageons à maintenir notre statut sans incident ni blessure. Pendant le COVID-19, lorsque les directives de distanciation sociale ont été appliquées, l'accès par corde a été utilisé comme moyen d'effectuer des travaux sur les chantiers tout en respectant nos valeurs de sécurité lorsque les effectifs étaient inférieurs. Apprendre encore plus 2 Lan Dr, Westford, MA 01886 42 Capital Ave, Lisbon Falls, ME 04252 A new location coming near Hartford CT soon! Receive a Call Back Within 24 Hours!! First name* Last name* Email* Phone* Message Submit 774.677.2696 Anchor 1

structurel Texte de l'espace réservé Capacités Texte de l'espace réservé Les services incluent ... ... ... ... Espace réservé Texte de l'espace réservé Espace réservé Texte de l'espace réservé

Safety Services Near Deer Park Qui nous sommes AllSafe est en activité depuis 2011 et dispose d'une équipe de direction qui a plus de 70 ans d'expérience dans la fourniture de professionnels de la sécurité et d'agents de sécurité hautement qualifiés pour soutenir les entreprises engagées dans des activités de construction, de maintenance et de redressement. AllSafe fournit du personnel de sécurité expérimenté et formé, Mérite et Union, pour maintenir des sites de travail sûrs et conformes aux normes, spécifications et réglementations de l'entreprise, du propriétaire de l'installation et de l'industrie. Contacter AllSafe 833.GO.BROCK 833.462.7625 First Name Last Name Email Subject Choose an option Message Thanks for submitting! Send ALLSAFE+ ALLSAFE USA+ ALLSAFE & ALLSAFE USA Benicia, CA 3070 Bay Vista Court, Suite E Benicia, CA 94510 Deer Park, TX (Hiring Center) 8329 Spencer Hwy, Deer Park, TX 77536 Corpus Christi, TX (Hiring Center) 353 Lantana Street, Corpus Christi, TX 78408 Burlington, WA 235 North Hill Boulevard Burlington,WA 98233 Sulphur, LA (Hiring Center) 3645 Beglis Parkway, Suite 200, Sulphur, LA 70665 Clute, TX (Hiring Center) 431 Commerce, Clute, TX 77531 Rancho Dominguez, CA (Union Shop) 18841 S. Broadwick St. Rancho Dominguez, CA 90220 Geismar, LA (Hiring Center) 36302 Hwy 30 W, Geismar, LA 70734 McAllen, TX (Hiring Center) 812 E. Violet, McAllen, TX 78504 Benicia, CA (Union Shop) 175 Industrial Way Benicia, CA 94510 Beaumont, TX (Hiring Center) 6755 Patillo Rd, Beaumont, TX 77705

Approvisionnement L'objectif de notre groupe de chaîne d'approvisionnement est de fournir à nos clients un avantage concurrentiel en leur offrant la meilleure valeur tout en maintenant des normes éthiques élevées. Nous achetons des équipements techniques et des matériaux en vrac par l’intermédiaire de notre équipe de professionnels de la chaîne d’approvisionnement à domicile et sur le terrain. Notre gestion de la chaîne d'approvisionnement fournit les services suivants : Pré-qualification des fournisseurs et sous-traitants Détermination des soumissionnaires recommandés Bid analysis and purchase order/subcontract placement Analyse des offres et passation des bons de commande/sous-traitance Contrôle des données/documents des fournisseurs Inspections Expédition Gestion du matériel sur le chantier Achats sur le terrain Les outils de reporting et de suivi comprennent : Matrice de responsabilité en matière d'approvisionnement Plan de passation des marchés du projet Rapport sur l'état du matériel (MSR) Journal des bons de commande Processus de clôture du projet

Scaffolding rentals | Scaffolding rentals in Maine | Industrial Scaffolding | Receive a Call Back Within 24 Hours!! Échafaudage et accès au travail Avec plus de 18.5 millions d'échafaudages en stock et plusieurs parcs d'échafaudages stratégiquement situés pour atténuer les risques liés au calendrier, Brock rassemble le matériel, l'expertise et les outils de gestion pour promouvoir un accès efficace au travail. Brock possède une expérience significative en matière d'ingénierie d'échafaudages efficace, de conformité OSHA, de conception, de montage et de démontage de systèmes d'échafaudages. Request a call back CALL US 857-281-8685 Types de projets 1 Projets d'immobilisations Motivé par notre engagement envers l'excellence dans l'exécution de projets, Brock est un leader dans la fourniture de services d'artisanat spécialisés, de soutien à la main-d'œuvre et de matériaux pour les nouvelles constructions. Notre historique de réussite en matière de projets repose sur notre approche axée sur les solutions, garantissant des performances de qualité, une rentabilité et une prestation de services cohérentes. Motivé par notre engagement envers l'excellence dans l'exécution de projets, Brock est un leader dans la fourniture de services d'artisanat spécialisés, de soutien à la main-d'œuvre et de matériaux pour les nouvelles constructions. Notre historique de réussite en matière de projets repose sur notre approche axée sur les solutions, garantissant des performances de qualité, une rentabilité et une prestation de services cohérentes. 2 Entretien d'artisanat qualifié En se concentrant sur les objectifs de maintenance à long terme, Brock est un partenaire de confiance et apprécié des clients qui cherchent à améliorer la fiabilité, la protection des actifs et l'efficacité de leurs installations. Notre approche axée sur les processus augmente l'efficacité opérationnelle et fournit la plate-forme de répétabilité, de fiabilité et de réduction continue des coûts. Des capacités robustes nous permettent d’analyser les performances à long terme sur plusieurs sites et de favoriser une amélioration continue. Motivé par notre engagement envers l'excellence dans l'exécution de projets, Brock est un leader dans la fourniture de services d'artisanat spécialisés, de soutien à la main-d'œuvre et de matériaux pour les nouvelles constructions. Notre historique de réussite en matière de projets repose sur notre approche axée sur les solutions, garantissant des performances de qualité, une rentabilité et une prestation de services cohérentes. 3 Revirements La capacité de Brock à prendre en charge des activités de révision basées sur un calendrier s'est développée grâce à une longue histoire de soutien à la maintenance efficace dans certaines des installations pétrolières, gazières et chimiques les plus grandes et les plus complexes. En tirant parti de notre connaissance du fonctionnement des installations et de nos ressources matérielles importantes, nous sommes en mesure d'étendre rapidement notre présence sur site pour respecter des délais serrés lors d'une révision d'installation. Motivé par notre engagement envers l'excellence dans l'exécution de projets, Brock est un leader dans la fourniture de services d'artisanat spécialisés, de soutien à la main-d'œuvre et de matériaux pour les nouvelles constructions. Notre historique de réussite en matière de projets repose sur notre approche axée sur les solutions, garantissant des performances de qualité, une rentabilité et une prestation de services cohérentes. Système de gestion d'échafaudage Le système de gestion d'échafaudages (SMS) de Brock, conçu pour améliorer l'utilisation des échafaudages et la gestion sur site, réduit les dépenses en échafaudages et améliore le temps de réponse pour répondre aux besoins des clients en matière d'échafaudages. En tant qu'outil de gestion, SMS fournit des données sur l'état des stocks, l'utilisation et l'âge des échafaudages, les emplacements GPS, la propriété et le suivi des coûts qui permettent aux installations de réduire leurs dépenses en échafaudages et à Brock de répondre plus efficacement aux besoins en échafaudages des installations. De plus, les clients peuvent vérifier l'état de leurs échafaudages, ou leurs demandes, en utilisant un portail Web qui fournit une interface directe avec SMS. Le SMS de Brock utilise des codes de réponse rapide (QR) pour communiquer des informations sur les échafaudages, facilement disponibles au point d'accès de l'échafaudage avec n'importe quel appareil intelligent doté d'une application QR Reader. Les informations sur l'étiquette d'échafaudage incluent le numéro de commande, Numéro de travail, priorité, demandeur du client, objectif de l'échafaudage et date de construction. Les codes QR sont également utilisés pour définir l'emplacement des constructions d'échafaudages avec les coordonnées GPS, qui sont ensuite ajoutées au dossier d'échafaudage dans le logiciel de gestion des stocks d'échafaudages exclusif à Brock. Les données cartographiques sont utilisées par les clients ainsi que par la supervision et les inspecteurs de Brock, permettant aux échafaudages d'être « vus » sur Google Maps ou Google Earth. Avec plus de 18,5 millions de pièces d'échafaudages stratégiquement réparties partout en Amérique du Nord dans plusieurs parcs d'échafaudages, Brock rassemble le matériel, l'expertise et les outils de gestion pour offrir un accès au travail rentable. Cela permet à Brock de répondre aux demandes de planification des projets de maintenance, d'investissement ou de redressement. L’expérience de Brock s’étend de la construction d’échafaudages simples requis pour les opérations et la maintenance quotidiennes aux tours plus complexes, aux plates-formes en porte-à-faux ou aux échafaudages suspendus fréquemment requis pour les travaux d’investissement ou de redressement. Brock a la capacité d'ériger des échafaudages au sol avec des boulons résistants aux charges aux points de connexion permettant à l'échafaudage d'être soulevé dans les airs et placé stratégiquement dans des endroits isolés pour répondre aux besoins du calendrier et du projet. Brock possède une expérience significative en matière d'ingénierie d'échafaudages efficace, de conformité OSHA, de conception, de montage et de démontage de systèmes d'échafaudages. Solutions d'échafaudage sûres, fiables et de qualité Brock propose Rope Access comme solution alternative aux options traditionnelles d’accès au travail. C'est une option sûre et efficace pour réaliser des projets en hauteur et dans des espaces confinés. Le programme d’accès sur corde et les techniciens de Brock maintiennent un dossier de sécurité exceptionnel et nous nous engageons à maintenir notre statut sans incident ni blessure. Pendant le COVID-19, lorsque les directives de distanciation sociale ont été appliquées, l'accès par corde a été utilisé comme moyen d'effectuer des travaux sur les chantiers tout en respectant nos valeurs de sécurité lorsque les effectifs étaient inférieurs. Accès sur corde Brock propose Rope Access comme solution alternative aux options traditionnelles d’accès au travail. C'est une option sûre et efficace pour réaliser des projets en hauteur et dans des espaces confinés. Le programme d’accès sur corde et les techniciens de Brock maintiennent un dossier de sécurité exceptionnel et nous nous engageons à maintenir notre statut sans incident ni blessure. Pendant le COVID-19, lorsque les directives de distanciation sociale ont été appliquées, l'accès par corde a été utilisé comme moyen d'effectuer des travaux sur les chantiers tout en respectant nos valeurs de sécurité lorsque les effectifs étaient inférieurs. Apprendre encore plus 2 Lan Dr, Westford, MA 01886 42 Capital Ave, Lisbon Falls, ME 04252 A new location coming near Hartford CT soon! Receive a Call Back Within 24 Hours!! First name* Last name* Email* Phone* Message Submit 857-281-8685 Anchor 1

Mécanique générale Brock, par l'intermédiaire de ses sociétés Brinderson et Schultz, fournit des services d'entrepreneur général en mécanique, notamment des services civils, structurels, mécaniques, de tuyauterie, électriques, d'instrumentation et de sécurité. Ces services sont généralement fournis dans le cadre de contrats de construction et de maintenance à long terme dans des installations industrielles complexes, notamment des raffineries de pétrole, des installations de carburants renouvelables, des produits chimiques, des gaz industriels, des terminaux, des installations de production pétrolière et gazière et d'autres installations liées à l'énergie. De plus, Brock fournit ces services aux installations de fabrication, y compris aux industries nouvelles et émergentes qui répondent à la transition énergétique du pays et à la croissance de l'électronique et du traitement des données. Brock a plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture de ces services avec une sécurité et des performances de projet à la pointe de l'industrie. Ce que nous faisons Artisanat doux Mécanique Générale Services techniques Services de sécurité Services de fabrication CIVIL STRUCTURAL MECHANICAL PIPING ELECTRICAL & INSTRUMENTATION PROJECT MANAGEMENT STRUCTUREL Fournir une main-d'œuvre expérimentée pour réaliser tout projet structurel au niveau du site soutenant l'entretien ou la mise à niveau d'un complexe industriel ou commercial. TUYAUTERIE Notre équipe de tuyauterie est très expérimentée et possède toutes les certifications requises pour garantir une installation et un entretien appropriés des systèmes de tuyauterie/pipeline. Les projets passés incluent : construction de pipelines, installations de manchons soudés, déplacement de conduites, entretien de stations de pompage, essais hydroélectriques, emprises de passage/traversées de rues, réparations de tubages et excavation et réparation d'anomalies, pour n'en nommer que quelques-uns. CIVIL Fournir des professionnels hautement qualifiés pour fournir les éléments essentiels de la portée d'un projet de construction. ÉLECTRICITÉ ET INSTRUMENTATION Notre expérience en matière de services E&I s'étend sur plus de 50 ans ; se concentrant sur l'installation de systèmes d'alimentation et d'éclairage, de systèmes d'infrastructure de projet, de postes de commutation, d'équipements de production d'électricité, d'émetteurs, d'interrupteurs et de jauges, de vannes de contrôle, de boîtes de jonction de panneaux et de l'achat des composants nécessaires. MECANIQUE Brock West est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'infrastructure critiques. Nous sommes votre fournisseur incontournable pour une gamme complète de services mécaniques qui vont bien au-delà de l’entretien de routine ; nous permettant de répondre à une gamme plus large de besoins industriels pour assurer le bon fonctionnement de votre installation. Nous comprenons l'urgence d'un système en panne et fournissons des délais de réponse rapides pour identifier le problème et remettre votre installation en état de marche. Nous avons plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture de solutions à nos clients dans un large éventail de défis mécaniques critiques. GESTION DE PROJET-PROGRAMME Notre objectif est de fournir à nos clients des prévisions précises, reproductibles et opportunes des coûts, de l'avancement et du calendrier de tous nos projets en faisant appel à un personnel de gestion de projet expérimenté. Notre boîte à outils de processus de travail et de logiciels pour gérer nos projets comprend : la planification et l'ordonnancement, l'estimation, la gestion des coûts et le suivi des progrès. Chez Brinderson, nous fournissons des services de maintenance de routine et supplémentaires intégrés à long terme aux grandes installations complexes telles que la production pétrolière, le raffinage du pétrole et les usines chimiques, ainsi que la réalisation d'un large éventail de projets de construction de petite et moyenne taille, y compris de nouveaux projets de construction (de base). installations et réaménagements, rénovations, mise à niveau et modernisation des installations existantes (chasse industrielle). Brochure générale Brochure d'apprentissage Schultz fournit des services de construction, de maintenance et de révision aux industries du raffinage du pétrole et de l'énergie en Californie depuis plus de 35 ans. Grâce à des accords de travail, Schultz fournit des services multi-métiers, notamment civils, structurels, de tuyauterie, mécaniques, électriques et d'instrumentation. Schultz possède des bureaux dans le nord et le sud de la Californie. Brochure générale

Études de cas - À venir

Gestion de projet Notre objectif est de fournir à nos clients des prévisions précises, reproductibles et opportunes des coûts, de l'avancement et du calendrier de tous nos projets en faisant appel à un personnel de gestion de projet expérimenté. Capacités Les services de Brock sont basés sur des programmes de gestion innovants et axés sur les processus qui maximisent collectivement l'efficacité des services groupés, ainsi que sur des capacités d'analyse comparative qui analysent les performances sur plusieurs sites, favorisant une amélioration continue. Les services incluent Planification et ordonnancement Estimation Gestion des coûts Suivi des progrès Espace réservé Texte de l'espace réservé Espace réservé Texte de l'espace réservé

Robotic Blasting Nous réalisons un large éventail de projets de construction de petite et moyenne taille, y compris de nouvelles installations (de base) et des rénovations, rénovations, mises à niveau et modernisation d'installations existantes (chambres industrielles). Le personnel de gestion de la construction comprend la sécurité, les chefs de projet, les contrôles de projet, les coûts et le calendrier, l'estimation, l'approvisionnement, la sous-traitance, les surintendants et les ingénieurs de terrain. Nous dirigeons la location et effectuons nous-mêmes la fabrication et la construction. Notre personnel en recrutement direct comprend les métiers suivants : Ouvriers Charpentiers Ouvriers du ciment Chaudronniers Mécaniciens de chantier Tuyauteurs Soudeurs (structure, tuyauterie, code ASME Gréeurs Opérateurs d'équipement Électriciens Monteurs et techniciens d'instruments

Prix de sécurité 2023

Le Groupe Brock possède des installations de sablage et de peinture hors site stratégiquement situées aux États-Unis et au Canada. Nos équipes de sablage et de peinture sont innovantes, réactives, fiables et capables de respecter les calendriers et délais critiques. Brochure générale Contactez-nous! Capacités et expertise Nous nous engageons à fournir de la qualité grâce à une utilisation efficace de nos installations, équipements et artisans expérimentés stratégiquement situés et autorisés par le TNRCC. Grâce à cela, notre système informatisé de suivi et de planification, ainsi que la certification NACE Coating Inspection, établissent la norme en matière de sablage et de peinture hors site. Cela garantit que nous vous fournissons un travail de la meilleure qualité possible, dans les délais et conformément aux normes attendues. Sablage abrasif Revêtements Internes/Externes Thermal Spray Aluminum Capacités de levage Transport interne Des installations entièrement performantes Le groupe Brock possède plusieurs sites aux États-Unis et au Canada, capables de gérer tout projet de sablage ou de peinture. Notre site de Houston comprend une installation de 50 000 pieds carrés avec une unité d'appoint d'air chauffé de 3 mm BTU. Cette installation permet à notre équipe pour réaliser des projets quelles que soient les conditions météorologiques. Le site abrite également une salle de sablage extérieure pour les grands navires, ainsi qu'une salle de sablage fermée, ce qui facilite l'exploitation lors de la manipulation de gros navires et de toutes sortes de conditions météorologiques.

Electricité et instrumentation Texte de l'espace réservé Capacités Texte de l'espace réservé Les services incluent ... ... ... ... Espace réservé Texte de l'espace réservé Espace réservé Texte de l'espace réservé

Terms and Conditions TERMS AND CONDITIONS FOR SALES, SERVICES AND RENTALS ALL SALES, SERVICES, AND RENTALS ARE GOVERNED SOLELY BY THE TERMS AND CONDITIONS HEREIN, NO TERMS PROVIDED BY CUSTOMER, INCLUDING ANY TERMS THAT MAY BE ATTACHED TO A PO OR REQUEST FOR BID, WILL ALTER IN ANY WAY THE TERMS AND CONDITIONS FROM BROCK THIS AGREEMENT CONTAINS PROVISIONS RELATING TO INDEMNITY, RELEASE, LIMITATION OF LIABILITY AND ALLOCATION OF RISK FOR WORK PERFORMED BY ANY BROCK COMPANY (“BROCK”) PRICE : Customer agrees to pay Brock for any services, goods or rentals (sometimes collectively referred to as the “Work”) ordered in accordance with prices quoted to Customer and as such scope is agreed between the Parties (defined herein as Brock and Customer). Prices are exclusive of all taxes - federal, state or local, unless otherwise noted. Any sales or other tax or duty which Brock may be required to collect or pay will be added to the price; if such amounts are not included in any invoice, they may be invoiced separately. INVOICING AND PAYMENT : Brock shall submit invoices to Customer on a routine basis for Work provided on a Cost Plus, Time and Materials, and Unit Rate basis, which shall include charges for Services for which time charges and/or unit costs shall apply and any charges for reimbursable costs. For work provided on a Lump Sum basis, the amount of each invoice shall be determined on the “percentage of completion method” whereby Brock will estimate the percentage of the total work accomplished, including the value of Goods delivered to the site, during the invoicing period. Sales shall be billed upon delivery and rentals shall be billed as agreed by the Parties. Terms of payment are net thirty (30) days following invoice date. Customer agrees that any past due amounts shall bear interest from the date due until paid at the rate of 1.5% per month. In the event of non-payment, Brock may file and foreclose any and all applicable liens and may suspend all Work on Customer’s project as provided herein. Invoices are not subject to discounting or set-offs by Customer, and payment for Work performed is due regardless of suspension or termination of the Work by either party. JOB SITE SAFETY : Neither the activities of Brock nor the presence of Brock or its employees and sub-contractors at a project or construction site, shall relieve Customer or any other entity of their obligations, duties, and responsibilities including, but not limited to, construction means, methods, sequence, techniques or procedures necessary for performing, superintending or coordinating all portions of the Work in accordance with the contract documents and any health or safety precautions required by any regulatory agencies. Brock and its personnel have no authority to exercise any control over any construction contractor, entity, or their employees in connection with their work or any health or safety precautions. LIMITED WARRANTY : With regard to the services furnished by Brock (the “Services”), Brock warrants that such Services shall be performed in a good and workmanlike manner and in accordance with Customer’s written specifications, drawings and instructions provided to and accepted by Brock; such warranty shall extend for a period of twelve (12) months from the date of completion of the given Services, and Brock shall reperform or correct Services to remedy any breach of such warranty provided Customer gives Brock written notice of the issue within the twelve month warranty period. For any Services so corrected, the warranty shall be reinstated for the longer of (a) the remainder of the original warranty period or (b) six (6) months from the date on which the Services are corrected. Customer shall have no other remedies whatsoever in connection with said Services. With regard to materials, equipment, supplies or manufactured articles (collectively, the “Goods”) purchased or rented by Customer, Brock for its part makes no independent representations about the standard, grade or quality of any Goods manufactured and/or assembled by others and sold or rented by Brock and extends no warranties whatsoever, but only assigns to Customer all transferable warranties (and remedies extended thereunder) provided by the manufacturers of such Goods to which Brock is entitled and agrees to reasonably assist and intervene on Customer’s behalf in the enforcement of such warranties and remedies. Customer agrees to look solely to such manufacturers with regard to claims and remedies relating to such Goods. Brock warrants to Customer that all Products of its own manufacture (“Brock Products”) supplied shall conform in all respects to Brock’s published Product specifications and shall be and remain free of defects in materials and workmanship for a period of twelve (12) months following manufacture; in the event of Brock receiving notice within the warranty period of such defect Brock will, at its sole discretion, replace or repair the defective Product. The cost to repair or replace said products shall not exceed the price of the Products or extend to any ancillary or related costs not included in the original Order with respect to such products. The foregoing remedies of repair or replacement shall be the sole and exclusive obligations and responsibilities of Brock (and the sole and exclusive remedies of Customer) with respect to nonconformance of Products and/or Services. Except as expressly set forth herein and subject to the foregoing, Brock has not made, does not make, nor extend, and hereby disclaims for all purposes, any and all other remedies, representations, warranties or covenants, express or implied, including without limitation all warranties of merchantability, suitability, fitness for any particular purposes, performance, condition, design, application, use and/or durability or any warranties otherwise provided by applicable law. SCAFFOLD RENTALS : Rentals shall begin on the day of the first shipment of the scaffold materials and/or equipment (hereinafter collectively referred to as “Equipment” which includes scaffold equipment, shoring equipment, or forming equipment) and shall terminate upon the return of the Equipment in fully working, clean condition to Brock, at Customer’s cost, at Brock’s designated location. If the Equipment is missing, lost or stolen, the Equipment will continue to be rented until the replacement has been purchased and received by Brock. Any freight, insurance or customs charges related to the Equipment will be billed to Customer’s account. Customer shall at all times and at its own expense, including labor, material, parts and similar items, keep the Equipment in good repair, safe and efficient working order and shall assume all risks of damage, loss, theft, destruction or mysterious disappearance of the Equipment from any cause, with the exception of ordinary wear and tear, as determined by Brock. Customer shall, it its own expense, insure the Equipment for not less than full replacement value against all risks of loss or damage and maintain commercial general liability insurance with limits of not less than $2,000,000 for bodily injury, death or property damage, in each case naming Brock as an additional insured. The Equipment shall be assessed upon return to Brock, including inspection for damage and cleanliness and physical count for loss. All determinations made by Brock shall be final. At Brock’s sole and complete discretion, Brock shall repair, clean or replace any damaged Equipment and shall replace any lost or stolen Equipment, and in each case, all expenses will be billed to Customer’s account. Customer shall not permit any liens or encumbrances to attach to the Equipment, and Customer shall promptly take all action necessary, at its own expense, to discharge any claims, liens, charges, encumbrances or legal process. Customer agrees to erect, maintain and use the Equipment in a safe and proper manner, in conformity with all laws, regulations and ordinances pertaining thereto, and in accordance with all OSHA standards. Brock shall have no responsibility, direction or control over the manner of the erection, maintenance, use or operation of the Equipment by Customer unless agreed to in writing by Brock. The Equipment is and shall remain personal property and is the sole and exclusive property of Brock. Customer may not remove tags or labels identifying Brock as the owner of the Equipment. The Equipment shall be kept by Customer at the location where it is delivered and Brock shall at all times have the right to enter the premises where the Equipment may be located for the purpose of inspecting the Equipment. Customer shall not make any alterations, additions or improvements to the Equipment without the prior written consent of Brock. Customer shall be responsible for the cost to return the Equipment to its original condition as it is with any damage caused to the Equipment. If any such alterations, additions or improvements cause the Equipment to be damaged beyond repair, then Customer shall reimburse Brock the current purchase price as shown in Brock’s current price book for such damaged Equipment. ADDITIONAL TERMS GOVERNING RENTALS AND PURCHASE OF RENTAL GOODS : A. Damaged, Lost, Stolen or Unclean Equipment: Customer shall, at all times and at its own expense, keep the Equipment in good and operable condition, and Customer shall assume all risks of damage, loss, theft, destruction or disappearance of the Equipment from any cause, with the exception of ordinary wear and tear. The Customer shall immediately inform Brock of all losses or damage to the Equipment and shall provide Brock with the name of the Customer’s insurer, the name and contact information of the Customer’s insurance agent, a copy of any police report, all necessary proofs and complete information concerning any insurance coverage for the loss or damage. Brock, or its appointed agent, shall, in its sole judgment, determine if the damage is caused by ordinary wear and tear. The condition of the Equipment shall be assessed upon return to Brock, including inspection for damage and cleanliness, and a physical count to determine the type and amount of any missing Equipment. All determinations made by Brock shall be final. At Brock’s sole and complete discretion, Brock shall, each at Customer’s expense, repair or clean or any damaged Equipment, or replace any damaged, lost or stolen Equipment at Brock’s price list in effect at the time of return of the Equipment. Accrued rental charges or allowances for depreciation shall not offset the purchase price or cost of repairs of damaged, lost, or stolen Equipment. Customer shall not permit any claims, liens, charges, or encumbrances to attach to the Equipment, and Customer shall promptly take all action necessary, at its own expense, to discharge the same to Brock’s satisfaction. In the event Brock has to take steps to remove any such liens, Customer shall be liable for any and all costs associated, including reasonable attorney fees. B. Use of Equipment : Customer agrees to erect, maintain and use the Equipment in a safe and proper manner, in conformity with all laws, regulations and ordinances pertaining thereto, and in accordance with all OSHA standards. Brock shall have no responsibility, direction or control over the manner of the erection, maintenance, use or operation of the Equipment by Customer. It is the responsibility of Customer to fully and properly integrate the Equipment into Customer’s drawings in a manner consistent with safe practice and the overall project objective, as determined by Customer, its architects and engineers. C. Personal Property : The Equipment is and shall remain personal property and is the sole and exclusive property of Brock unless and until purchased and paid for by Customer. Customer may not remove tags or labels identifying Brock as the owner of the Equipment. D. Removal and Inspection at Location: The Equipment shall be kept by Customer at the location where it is delivered and shall not be intermingled, connected to or used with any Equipment or goods of others. At all times, Brock shall have the right to enter the premises where the Equipment may be located for the purpose of inspecting the Equipment. E. Alteration of Equipment : Customer shall not make any alterations, additions or improvements to the Equipment without the prior written consent of Brock. All alterations, additions and improvements of whatsoever kind or nature made to the Equipment shall belong to and become the property of Brock on the Term’s expiration or any earlier termination of this Agreement. If any alterations, additions or improvements are made to the Equipment which cause the Equipment to be damaged beyond repair, then Customer shall be responsible for payment of the purchase price for the damaged Equipment in accordance with Section 6A. F. Disclaimer of Warranties : BROCK MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE RENTAL EQUIPMENT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE MERCHANTABILITY OF THE EQUIPMENT, ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, THE DESIGN OR CONDITION OF THE EQUIPMENT, THE QUALITY OR CAPACITY OF THE EQUIPMENT, THE WORKMANSHIP OF THE EQUIPMENT, COMPLIANCE OF THE EQUIPMENT WITH THE REQUIREMENTS OF ANY LAW, RULE, REGULATION, SPECIFICATION OR CONTRACT PERTAINING TO THE EQUIPMENT, PATENT INFRINGEMENT, OR LATENT DEFECTS. CUSTOMER TAKES THE EQUIPMENT “AS IS.” G. “As Is Where Is” Sale : In instances of sale of the Rental Equipment to Customer either as an initial transaction or following rental of the Equipment, all sales are made on an “as is where is” basis with no warranties or representations whatsoever regarding the Equipment. 7. INDEMNIFICATION : (A) Brock release and indemnities . Except as provided in sections 4 through 6 above, Brock agrees to indemnify customer group from and against any and all claims arising out of, resulting from, or relating to (i) personal injury, including death or disease, affecting any person who is a member of the Brock Group (herein defined as any Brock entity, its affiliates, directors, officers, parent companies, or owners), (ii) loss or damage to property of Brock Group excluding products and rental equipment after delivery to customer and (iii) pollution or contamination which originates from Brock’s rental equipment above the surface of the earth or water while such Brock rental equipment is in Brock’s sole possession or control, including costs of clean up or remediation associated therewith arising out of or in connection with the work performed by any member of Brock Group under any order. And to the extent caused by Brock’s negligence, gross negligence, or willful misconduct. (B) Customer release and indemnities . Customer agrees to indemnify Brock Group from and against any and all claims arising out of, resulting from, or relating to (i) personal injury, including death or disease, affecting any person who is a member of the customer group; (ii) loss or damage to property of customer group including, without limitation, any loss or damage to any equipment or site being worked on by Brock and/or other contractors; (iii) loss or damage of rental equipment after delivery to customer; (iv) pollution or contamination which originates above or below the surface of the earth or water which may occur in conjunction with the work, including, but not limited to, that which may result from any fire, explosion; and/or (v) other catastrophic event at the work site, damage to any surface location and any subsurface and subsea loss or damage, and/or the cost of clean-up and remediation (vi) any loss, damage, injury and/ or death suffered or sustained by any person, party or entity in iii-v to the extent of customer group’s negligence, gross negligence, or willful misconduct. (C) Third Party Claims . Subject only to the provisions of Section (B) III-V above, each Party shall, to the full extent of its liability therefore under applicable law, be and remain responsible for, and shall Indemnify the other Party and all members of its Group from and against, any and all Claims resulting from or with respect to (i) bodily injury, disease, or death suffered by any Third Party, or (ii) damage to or loss of property suffered or sustained by any Third Party. 8. CONSEQUENTIAL DAMAGES WAIVER : (A) Notwithstanding any provision of these Terms and Conditions to the contrary, neither Party shall be liable to the other Party (or any member of the other Party’s Group) for, and each Party hereby waives and releases the other Party from and against, any and all Claims for Consequential Damages (as hereinafter defined). For purposes of the foregoing, the term “Consequential Damages” shall mean and include (i) all indirect, incidental, special, punitive, exemplary, or consequential damages or consequential losses of any nature whatsoever (whether or not foreseeable), and (ii) damages or losses, whether direct or indirect, for lost product or production, lost profit or revenue, loss of data, lost business, loss of or inability to use property and equipment, losses from business interruptions, losses resulting from failure to meet other contractual commitments or deadlines, or losses from downtime of rigs, vessels or facilities. (B) Without negating the preceding general exclusion of Consequential Damages, the Parties expressly agree that Claims with respect to the following shall NOT be considered Consequential Damages and are recoverable between the Parties: (i) Brock claims with respect to amounts due it for Work or Customer’s cancellation of an Order(s); (ii) damages for breaches of a Party’s obligations with respect to the Confidential Information (as hereinafter defined) or Intellectual Property of the other Party, or (iii) Third Party Claims with respect to which a Party is entitled to indemnification under these Terms and Conditions. 9. LIMITATION OF LIABILITY : Any liability of Brock, save for its insurance and indemnity requirements herein, shall be strictly limited to the price of the Order giving rise to a Claim or Claims. 10. DELAYS/FORCE MAJEURE : The consequences, direct or indirect, of labor troubles, Acts of God (including hurricanes, tornadoes, earthquakes, tsunamis, landslides, fires, or floods), accidents, hostilities, shortage of transportation, failure or suspension or curtailment of production due to shortage of labor or supply of raw materials, or other economic factors, pandemics, government acts or requirements and any and all like or different causes beyond the control of the Parties hereto shall excuse performance, except payment by either party to the extent by which performance is prevented thereby. With respect to any delays caused by failure of Customer to furnish timely information or approve or disapprove of Brock’s Work promptly, delays caused by faulty performance by Customer or by contractors of any level, and any and all like or different causes beyond the control of Brock, Brock shall not responsible for any damages and shall not be deemed to be in default of this Agreement. A Party claiming Force Majeure must provide written notice to the other Party as soon as reasonably possible. If the Work is delayed for a period of more than six (6) months, all prices for future Work shall be subject to renegotiation. 11. SUSPENSION/TERMINATION OF SERVICES : In the event Customer fails to make payments when due in accordance with the payment terms herein, Brock may suspend performance of and/or terminate Work upon seven (7) calendar days’ prior written notice and may remove any and all materials and/or equipment from the job site. Brock shall have no liability whatsoever to Customer for any costs or damages as a result of such suspension or termination. Any suspension shall remain in effect until all unpaid invoices are paid in full. In the event Customer terminates or cancels the Work, Brock shall be given seven (7) calendar days’ prior written notice and shall be compensated for Work provided, including any Goods ordered by Brock for Customer, up to the date of the termination or cancellation. In the event this Agreement is suspended or terminated for any reason, Brock shall be compensated for all Work performed or in progress, demobilization costs, including without limitation, all costs associated with the disassembly and removal of materials and/or scaffolding at Brock’s standard time and materials rates then currently in effect. 12. CHANGE ORDERS : Any Customer request for changes in the scope and/or scheduling of the Work to be provided under an Order(s) must be given in the form of a written change order (“Change Order(s)”). Upon Brock’s receipt of a Change Order(s), the Parties shall negotiate in good faith the terms to be included therein. Each Change Order(s) shall reference the original Order(s) and shall specify (i) the changes in the scope or timing of the Work to be provided under the affected Order(s), and (ii) the adjustment (if any) to be made to the fees and other amounts due Brock in connection therewith,and shall be executed on behalf of each Party by an authorized person. If the Parties are unable to agree upon or fail to timely execute a Change Order(s) with respect to orally requested changes to the Work, Brock shall be entitled to permanently suspend the Work and cancel the affected Order(s), and Customer shall pay Brock for all Work performed prior to the date of cancellation, as well as any applicable mobilization or demobilization charges or other costs incurred by Brock. 13. ENFORCEMENT : The Parties agree that the exclusive forum for the adjudication of any controversy or dispute relating to these conditions, this Agreement, and/or the Work furnished by Brock shall be the state or federal courts located in Harris County, State of Texas, and both Parties hereby consent to the personal jurisdiction of such courts for all such purposes. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Texas without regard to the choice of law rules, statutes, or laws thereof. Should any provision hereof be held invalid or illegal, such holding shall not affect the validity of the remaining provisions. Acceptance of the Work or Brock’s offer to provide the Work is expressly limited to the terms and conditions contained herein and any additional or different terms of Customer are hereby rejected. These terms and conditions constitute the final, complete and exclusive agreement between Brock and Customer, and no agreement or understanding, oral or written, in any way purporting to modify or negate these terms and conditions, whether contained in Customer’s purchase order, acknowledgment, or in any other of Customer’s forms or elsewhere, shall be binding, unless agreed to in writing and executed by both Parties. 14. REMEDIES : The rights and remedies reserved to Brock shall be cumulative and additional to all other remedies provided by law or in equity. Brock shall be entitled to recover all costs, expenses and attorneys’ fees in the enforcement or defense of any rights (including any collection actions) hereunder. 15. INDEPENDENT CONTRACTOR . Each party is, and shall perform this Agreement as, in independent contractor, and as such, shall have and maintain complete control over all of its employees, agents and operations. Neither Brock nor anyone employed by it or its subcontractors shall be deemed to be, or act or purport to act as, the agent, representative, employee or servant of Customer. 16. WORK IN LOUISIANA . Only and strictly with regard to claims, demands, suits and other liabilities by employees of Brock against Customer or Owner, in connection with Work performed in the State of Louisiana, the Parties acknowledge that performance of any Work by Brock constitutes their recognition and agreement that a statutory employer relationship as envisioned by La. R.S. § 23:1061(A), as amended by Act 315 of 1997, exists between Brock and Customer. Such statutory employer relationship applies to Brock’s direct, borrowed, special or statutory employees. Further, the Parties acknowledge that the Work to be performed under this Agreement is an integral part of, or essential to, the ability of Customer to generate its own goods, products or services. 17. MISCELLANEOUS : Time is of the essence as to all time periods stated herein, except delivery or completion dates which are estimated. All captions are for convenience only and do not constitute a part of these conditions. Customer represents and warrants to Brock that Customer has not ceased to pay its debts in the ordinary course of business, that it can pay its debts as they become due, and that it is and continues to be solvent within the meaning of the Federal Bankruptcy Act. Brock and Customer shall perform hereunder strictly in conformance with and subject to (in their present form or as hereafter amended) all applicable laws and governmental orders, rules and regulations of the United States of America and of any State or municipality thereof. The Brock companies are separate legal entities and are not entering into this Agreement as joint venturers, partners or otherwise in any capacity that would render them jointly or jointly and severally liable hereunder. Further, no Brock entity is a guarantor or surety for any other Brock entity. Rather, each Brock entity shall be liable hereunder only for Work performed by it hereunder. 18. INSURANCE : The insurance required will be in accordance with terms and conditions set forth in Insurance Requirements Exhibit “A”, and all insurance shall be provided by carriers with ratings with minimum AM Best rating of “A-“. 19. WAIVER OF TERMS: No waiver by Brock of any of the terms, provisions, or conditions of these Terms and Conditions shall be effective unless expressly stated in a writing signed by an authorized officer of Brock. Brock’s failure to enforce any term, provision or condition of these Terms and Conditions shall in no manner affect its right to enforce the same at a later time, and the waiver by Brock of any breach of any term, provision or condition of these Terms and Conditions shall not be construed to be a waiver by Brock of any subsequent or succeeding breach of such term, provision or condition or of any other term, provision or condition hereof. EXHIBIT “A” Insurance Requirements for Brock and Customer Workers Compensation: I) State: II) Applicable Federal (e.g. Longshoreman’s): III) Employer’s Liability: Statutory Statutory $1,000,000 per Occurrence Comprehensive General Liability (including coverage for Products, Completed Operation, Independent Contractors/Contractors Protective, Contractual Liability): $2,000,000 per Occurrence, $4,000,000 aggregate Comprehensive Automobile Liability: Combined single limit of $2,000,000 If the contract involves work with hazardous material: Pollution Liability Insurance $5,000,000 per Occurrence A Certificate of Insurance shall be issued to the other Party upon request.

Mechanical Insulation Companies | Insulation Services | Industrial Insulation | Thermal Insulation | Isolation L’expertise de Brock en matière d’isolation industrielle aide les installations à fonctionner avec une efficacité maximale tout en réduisant les risques et les réparations coûteuses. Nos capacités comprennent l'installation à l'appui de projets de construction d'immobilisations à grande échelle, les études d'efficacité énergétique, la maintenance et la réparation. L’expertise de Brock en matière d’isolation industrielle englobe des matériaux isolants qui répondent à la conception de processus spécifiques tels que la conservation de la chaleur, la cryogénie, la protection du personnel (brûlure et audition) et le contrôle de la condensation. Les isolants Brock ont installé avec succès du silicate de calcium, de la perlite expansée, de la laine minérale, de la fibre de verre, du verre cellulaire, des mousses poly et de l'aérogel de silice pour répondre aux spécifications des clients. Nous avons également l'expérience dans l'installation de toutes sortes de revêtements de protection pour la protection contre les intempéries ou pour retarder la transmission de vapeur. Solutions d'isolation Les services de Brock sont basés sur des programmes de gestion innovants et axés sur les processus qui maximisent collectivement l'efficacité des services groupés, ainsi que sur des capacités d'analyse comparative qui analysent les performances sur plusieurs sites, favorisant une amélioration continue. Les services incluent Contrôle de la stabilité de la température du processus Conservation de l'énergie (BTU) Protection individuelle (brûlures, glissades) Protection contre le gel Contrôle de la condensation (moisissure) Prévention de la corrosion sous isolation Gestion de la responsabilité amiante Contrôle des émissions (pollution atmosphérique) Services d'isolation industrielle Brock fournit des services d'isolation de qualité depuis plus de 30 ans à des clients de l'industrie lourde, notamment le raffinage, la chimie, l'énergie, les pâtes et papiers et le GNL. Nous avons de l’expérience dans l’installation d’isolation pour soutenir des projets de construction et de redressement d’immobilisations à grande échelle, ainsi que dans les activités d’entretien de routine. L’expertise de Brock en matière d’isolation industrielle englobe des matériaux isolants qui répondent à la conception de processus spécifiques tels que la conservation de la chaleur, la cryogénie, la protection du personnel (brûlure et audition) et le contrôle de la condensation. Les isolants Brock ont installé avec succès du silicate de calcium, de la perlite expansée, de la laine minérale, de la fibre de verre, du verre cellulaire, des mousses de poly et de l'aérogel de silice pour répondre aux spécifications des clients. Nous avons également l'expérience dans l'installation de toutes sortes de revêtements de protection pour la protection contre les intempéries ou pour retarder la transmission de vapeur. Nous comprenons l'importance d'une installation avec des recouvrements et une étanchéité des joints appropriés pour obtenir les meilleures performances de l'isolation sous-jacente, et nous nous engageons à fournir un service de la plus haute qualité pour atteindre cette performance. Le principal fabricant et installateur de systèmes d’isolation Brock possède une vaste expérience dans la conception, la fabrication et l’installation de couvertures isolantes amovibles et réutilisables. Nos artisans peuvent mesurer et fabriquer des couvertures amovibles pour des solutions d'isolation rapides et rentables sur le terrain dans le cadre des activités de maintenance de routine, ainsi que dans des environnements d'atelier pour soutenir des projets à plus grande échelle. Nous concevons et fabriquons les meilleures couvertures et couvertures industrielles réutilisables et amovibles pour : Applications d'eau glacée et cryogénique Échangeurs de chaleur et couvercles de collecteurs Turbines à vapeur et à gaz Vannes et couvercles de pompe Apprendre encore plus

3D Modeling Nous réalisons un large éventail de projets de construction de petite et moyenne taille, y compris de nouvelles installations (de base) et des rénovations, rénovations, mises à niveau et modernisation d'installations existantes (chambres industrielles). Le personnel de gestion de la construction comprend la sécurité, les chefs de projet, les contrôles de projet, les coûts et le calendrier, l'estimation, l'approvisionnement, la sous-traitance, les surintendants et les ingénieurs de terrain. Nous dirigeons la location et effectuons nous-mêmes la fabrication et la construction. Notre personnel en recrutement direct comprend les métiers suivants : Ouvriers Charpentiers Ouvriers du ciment Chaudronniers Mécaniciens de chantier Tuyauteurs Soudeurs (structure, tuyauterie, code ASME Gréeurs Opérateurs d'équipement Électriciens Monteurs et techniciens d'instruments

US Opérations Le groupe Brock offre des services d'un océan à l'autre aux États-Unis. Pour mieux répondre aux besoins géographiques uniques de nos clients, nous avons établi un réseau d'unités commerciales qui se concentrent sur la prise en charge de ces besoins uniques. Apprendre encore plus Apprendre encore plus Apprendre encore plus Apprendre encore plus Apprendre encore plus Apprendre encore plus Apprendre encore plus Apprendre encore plus

Contacter Ceci est le paragraphe de votre section Contact. Encouragez votre lecteur à nous contacter pour toute question ou commentaire. Coordonnées 500 Terry Francine St. San Francisco, CA 94158 123-456-7890 info@mysite.com First Name Last Name Email Subject Choose an option Message Thanks for submitting! Send BROCK INDUSTRIAL SERVICES Houston, TX (Headquarters) 10343 Sam Houston Park Dr., Suite 200 Houston, Texas 77064 PH: (281) 801-8200 Deer Park, TX 4440 SH225 Deer Park, Texas 77536 PH: (281) 478-3400 Corpus Christi, TX 353 Lantana Street Corpus Christi, Texas 78408 PH: (361) 289-2951 Clute, TX 431 Commerce Street Clute, Texas 77531 PH: (979) 265-9599 Beaumont, TX 1670 E Cardinal Drive Beaumont, Texas 77705 PH: (409) 833-6226 Ft. Collins, CO 1118 NE Frontage Road Ft. Collins, Colorado 80524 PH: (303) 429-1408 Hazen, ND 104 12th Avenue NW, Suite 2 Hazen, North Dakota 58545 PH: (701) 748-6766 Morris, IL 1536 Creek Drive Morris, Illinois 60450 Geismar, LA 36302 Highway 30 Geismar, Louisiana 70734 PH: (225) 744-9900 Sulphur, LA 3747 South Beglis Parkway, Suite 200 Sulphur, Louisiana 70666 PH: (337) 583-2901 Auburn, ME 416 Lewiston Junction Road Auburn, Maine 04210 Gautier, MS 341 Highway 90, Suite A Gautier, Mississippi 39553 Gorham, ME 9 Laurence Drive Gorham, Maine 04038 Baltimore, MD 8124 Norris Lane Baltimore, Maryland 21222 PH: (443) 228-1035 Memphis, TN 2876 Directors Cove Memphis, Tennessee 38131 PH: 901-369-0360 Westford, MA 2 Lan Drive Westford, Massachusetts 01886 PH: (207) 797-8458

Brock | Industrial Fireproofing Contractors | Industrial Fireproofing Installers | Commercial Fireproofing Contractors Ignifugation Brock possède de l'expérience et de l'expertise dans les matériaux ignifuges intumescents, cimentaires et sable/ciment, ainsi que dans les couvertures coupe-feu et les blocs isolants haute température. Tous les produits de protection incendie sont appliqués ou installés soit dans l'un de nos ateliers stratégiquement situés, soit sur place, là où se déroule le projet. Brock fournit ces systèmes de protection passive contre l'incendie (PFP) haute performance tels que spécifiés et adaptés pour répondre à toute exigence spécifique du projet. Leader de l'industrie des installations ignifuges Les artisans qualifiés, ainsi que le personnel de supervision et de gestion compétent de Brock sont non seulement expérimentés dans les installations complètes d’ignifugation pour les applications sur le terrain et en atelier, mais également dans les travaux de blocage sur le terrain pour l’ignifugation appliquée en atelier pour les projets d’investissement. Les installations de qualité de Brock assurent une protection incendie spécifiée dans l’installation, un potentiel réduit de corrosion sous l’ignifugation (avec une étanchéité et une imperméabilisation appropriées de l’ignifugation) et une réduction des coûts d’installation et à long terme. Notre expérience inclut des produits lourds tels que : Albi-Vêtu™ Pitt-Char® Chartek® Pyrocrète® Fendolite® Thermolag™ Feutex® 3M Interam™ Super température de feu® Sécurité, qualité et productivité Les pratiques d'installation de protection incendie de Brock respectent ou dépassent les normes de l'industrie en suivant les procédures strictes et les pratiques de travail sécuritaires décrites dans le système de gestion de la qualité (QMS) et le manuel de gestion de la sécurité et de la santé (SHMM) de Brock. La sécurité, la qualité et la productivité sont restées au cœur de l'organisation Brock qui offre les meilleures pratiques et la responsabilité pour une performance optimale des projets de tous les produits de protection incendie installés.